工地未复工擅自施工
@吕宙3027：监理单位下达停工令,施工单位擅自施工怎么办? -
蓬单13296592419…… 1、下发备忘录,然后抄报甲方. 2、抄报甲方无效,即按停工令性质(质量类还是安全类),抄报当地质(安)监站. 3、做完上述两项,你可以在办公室里开心的泡MM了. 题外,我怎么没遇这种好事呢.俺也想休息呀.
@吕宙3027：什么是工程施工违规行为?
蓬单13296592419…… 1、未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的;2、发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位;3、建筑施工企业在施工中偷工减料,使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的,等等行为.
@吕宙3027：对施工单位下达了停工指令书,但他拒不执行,擅自复工,有什么依据可以处罚吗? -
蓬单13296592419…… 根据《行政处罚法》第五十一条规定:“当事人逾期不履行行政处罚决定的,作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施: (一)到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款; (二)根据法律规定,将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款; (三)申请人民法院强制执行.? 因此,对施工单位下达了停工通知书后,施工单位拒不执行,建设部门可以依法对该施工单位作出行政处罚,并申请人民法院强制执行. 处罚依据为《建筑法》、《城乡规划法》等相关法律、法规.
@吕宙3027：未签订施工协议,擅自开工的,是否视为有效 -
蓬单13296592419…… 有没有做书面告知承包商.如果是承包商擅自对另一处施工点施工,又没事先通知你,那么承包商应承担全部责任.
@吕宙3027：建筑施工哪些是违法的? -
蓬单13296592419…… 1、未办理施工许可擅自开工建设的违法违规行为; 2、违法将工程发包给不具有相应资质、资格施工单位的行为; 3、未取得或超越施工资质承揽建筑施工业务的行为; 4、未取得安全生产许可证擅自承接建筑施工业务(包括总承包业务、专业分包业务和劳务承包业务)的行为; 5、建筑起重机械未经验收合格或不依法登记而投入使用的行为; 6、按照《噪声污染防治法》规定,建筑工地在22点至次日6点不允许施工,否则会被处以2000元——50000元罚款.
@吕宙3027：我要写一份线路施工队的检查,,该施工队未办理复工手续开始施工且施工现场存在多处安全隐患,业主要求写检 -
蓬单13296592419…… 经过XXXXX的事情让我们理解到: 施工安全是一项技术性很强的工作.每项工程前,和制定安全技术措施和工作规程.1、根据大浪底水库施工安全管理经验应做好如下工作:合理布置和管理施工现场,保证现场道路和排水畅通,坚持安全施...
@吕宙3027：工地无证施工怎么处罚? -
蓬单13296592419…… 该行为属于属无证施工违法建设行为.根据《中华人民共和国建筑法》第七条规定,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;若建设单位未向工程所在地县级以...
@吕宙3027：建筑施工现场在什么情况下叫停工,什么情况下叫暂停施工? -
蓬单13296592419…… (一)建筑施工现场叫停工的原因: 1、为了保证工程质量而需要进行停工处理. 2、施工出现了安全隐患总监理工程师认为有必要停工以消除隐患. 3、发生了必须暂时停止施工的紧急事件. 4、承包单位未经许可擅自施工或拒绝项目监理机构管理. (二)建筑施工现场叫暂停施工的原因: 1、自然因素;台风、地震、特大暴雨,沙尘等,施工日期顺延; 2、甲方原因:工程款不到位、材料不到位(如有甲供材料),施工日期顺延; 3、设计方原因:设计重大改动(需做签证)施工日期顺延; 4、施工方原因:施工质量出现严重问题、工地出现重大安全事故,或者现场有重大安全隐患,施工日期不顺延; 5、政府行为:开发商审批手续不完善、项目某一方有严重违法违规操作行为等.
@吕宙3027：没施工许可证施工该怎么处理 -
蓬单13296592419…… 没有施工许可证施工的,属于违法行为,建设机关应依据《建筑法》第64条的规定,给予不责令改正,并处罚款(具体由省建设部门决定).法律链接:《建筑法》第六十四条 违反本法规定,未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款.
@吕宙3027：查封的施工现场,又私自动工应如何处理 -
蓬单13296592419…… 查封的部门可以进行处罚
蓬单13296592419…… 1、下发备忘录,然后抄报甲方. 2、抄报甲方无效,即按停工令性质(质量类还是安全类),抄报当地质(安)监站. 3、做完上述两项,你可以在办公室里开心的泡MM了. 题外,我怎么没遇这种好事呢.俺也想休息呀.
@吕宙3027：什么是工程施工违规行为?
蓬单13296592419…… 1、未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的;2、发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位;3、建筑施工企业在施工中偷工减料,使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的,等等行为.
@吕宙3027：对施工单位下达了停工指令书,但他拒不执行,擅自复工,有什么依据可以处罚吗? -
蓬单13296592419…… 根据《行政处罚法》第五十一条规定:“当事人逾期不履行行政处罚决定的,作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施: (一)到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款; (二)根据法律规定,将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款; (三)申请人民法院强制执行.? 因此,对施工单位下达了停工通知书后,施工单位拒不执行,建设部门可以依法对该施工单位作出行政处罚,并申请人民法院强制执行. 处罚依据为《建筑法》、《城乡规划法》等相关法律、法规.
@吕宙3027：未签订施工协议,擅自开工的,是否视为有效 -
蓬单13296592419…… 有没有做书面告知承包商.如果是承包商擅自对另一处施工点施工,又没事先通知你,那么承包商应承担全部责任.
@吕宙3027：建筑施工哪些是违法的? -
蓬单13296592419…… 1、未办理施工许可擅自开工建设的违法违规行为; 2、违法将工程发包给不具有相应资质、资格施工单位的行为; 3、未取得或超越施工资质承揽建筑施工业务的行为; 4、未取得安全生产许可证擅自承接建筑施工业务(包括总承包业务、专业分包业务和劳务承包业务)的行为; 5、建筑起重机械未经验收合格或不依法登记而投入使用的行为; 6、按照《噪声污染防治法》规定,建筑工地在22点至次日6点不允许施工,否则会被处以2000元——50000元罚款.
@吕宙3027：我要写一份线路施工队的检查,,该施工队未办理复工手续开始施工且施工现场存在多处安全隐患,业主要求写检 -
蓬单13296592419…… 经过XXXXX的事情让我们理解到: 施工安全是一项技术性很强的工作.每项工程前,和制定安全技术措施和工作规程.1、根据大浪底水库施工安全管理经验应做好如下工作:合理布置和管理施工现场,保证现场道路和排水畅通,坚持安全施...
@吕宙3027：工地无证施工怎么处罚? -
蓬单13296592419…… 该行为属于属无证施工违法建设行为.根据《中华人民共和国建筑法》第七条规定,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;若建设单位未向工程所在地县级以...
@吕宙3027：建筑施工现场在什么情况下叫停工,什么情况下叫暂停施工? -
蓬单13296592419…… (一)建筑施工现场叫停工的原因: 1、为了保证工程质量而需要进行停工处理. 2、施工出现了安全隐患总监理工程师认为有必要停工以消除隐患. 3、发生了必须暂时停止施工的紧急事件. 4、承包单位未经许可擅自施工或拒绝项目监理机构管理. (二)建筑施工现场叫暂停施工的原因: 1、自然因素;台风、地震、特大暴雨,沙尘等,施工日期顺延; 2、甲方原因:工程款不到位、材料不到位(如有甲供材料),施工日期顺延; 3、设计方原因:设计重大改动(需做签证)施工日期顺延; 4、施工方原因:施工质量出现严重问题、工地出现重大安全事故,或者现场有重大安全隐患,施工日期不顺延; 5、政府行为:开发商审批手续不完善、项目某一方有严重违法违规操作行为等.
@吕宙3027：没施工许可证施工该怎么处理 -
蓬单13296592419…… 没有施工许可证施工的,属于违法行为,建设机关应依据《建筑法》第64条的规定,给予不责令改正,并处罚款(具体由省建设部门决定).法律链接:《建筑法》第六十四条 违反本法规定,未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款.
@吕宙3027：查封的施工现场,又私自动工应如何处理 -
蓬单13296592419…… 查封的部门可以进行处罚
