由于天气原因无法施工
@骆荆3349：冬季由于天气寒冷.没法施工,我们当监理的 停工通知令怎么写 - 作业帮
勾标13815582391…… [答案] 冬季无法施工是有规范规定的(比如连续5天,平均气温低于-5℃,无保护措施的混凝土工作不允许施工),不是感觉天冷就不施工了,那到时候甲方要求合同工期怎么保证呢, 而且有些工程如果申报了冬季施工措施,以及甲方批复了并且支付了冬...
@骆荆3349：施工时间超了工期,但是施工过程中特殊天气造成的人员窝工可以申请费用吗? -
勾标13815582391…… 看事件的发生是不是在关键线路上,事情发生28内有没有提出索赔申请,是不是在合同中规定各自的风险范围,有没有完整的证据和索赔文件,要监理签字的那种.
@骆荆3349：由于天气原因不能施工给工人算不算误工费 -
勾标13815582391…… 工人入场了的话是要算的吧?不过没有正常工资那么高.当然我不确定现实情况是不是这样.在学校画计划图的时候是算上的
@骆荆3349：由于天气原因导致工程工期的延误怎么处理
勾标13815582391…… 如果有可以克服天气原因的方法照常施工,而施工单位没有克服,造成工期延后的可以向施工单位索赔,索赔多少看耽误工期时间,这段时间造成你的经济损失多少来定,如果是不可逆转的天气原因,也可以通过后期增加人力,机械等手段积极完成施工的可以协商延后工期.
@骆荆3349：风雨雪天气达到什么程度会影响建筑施工?开发商以天气原因作为理由减?
勾标13815582391…… 您好,你说的这是不可抗力因素,天气如果恶劣会影响室外作业,如大雨,大风,大雪肯定不能施工,还有一些温度过低时候也不好施工,但这些因素都可以查,如果开发商以此为由,必须找出这些记录,否则可以谈判
@骆荆3349：客观因素(由于外部资源不足影响工作完成),例如,某建设项目,由于连日天气原因无法按时完成.英语怎么说 谢谢 - 作业帮
勾标13815582391…… [答案] A construction project, because of the weather reason can not be completed on schedule.
@骆荆3349：自己承包工程时因自然雨天原因无法按照合同完工日期完成时,不属于违约吧 -
勾标13815582391…… 这个不属于违约.不可抗力造成的
@骆荆3349：因天气下雨外墙油漆不能准时完工的报告怎么写 -
勾标13815582391…… 说明外墙漆的施工工艺和要求,再说明近期天气情况不利于施工(不能保证施工质量),强行施工会带来诸多损失,要求延长施工工期就行!
@骆荆3349：晚上几点不能施工 -
勾标13815582391…… 国家规定的施工时间标准是:一、一般早上6点至晚上22点是允许施工.因特殊需要(1、因天气恶劣昼间不能施工的;2、昼间运输汽车不能进入施工现场的;)二、工程特殊需要必须昼夜间连续作业的;三、其他特殊原因确需夜间施工作业的,必须在夜间在施工的必须报环保部门审批,同意后方可施工. 一、可向当地环保局投诉;二、如果因噪音损害身体健康,在有证据的情况下,可以向法院提起侵权的民事诉讼,请求法院判令施工方停止侵害并赔偿损失.
@骆荆3349：因天气原因导致工期推迟是否可以要求工期索赔 -
勾标13815582391…… 如果确实属于不可抗力,那么是可以索赔的,
勾标13815582391…… [答案] 冬季无法施工是有规范规定的(比如连续5天,平均气温低于-5℃,无保护措施的混凝土工作不允许施工),不是感觉天冷就不施工了,那到时候甲方要求合同工期怎么保证呢, 而且有些工程如果申报了冬季施工措施,以及甲方批复了并且支付了冬...
@骆荆3349：施工时间超了工期,但是施工过程中特殊天气造成的人员窝工可以申请费用吗? -
勾标13815582391…… 看事件的发生是不是在关键线路上,事情发生28内有没有提出索赔申请,是不是在合同中规定各自的风险范围,有没有完整的证据和索赔文件,要监理签字的那种.
@骆荆3349：由于天气原因不能施工给工人算不算误工费 -
勾标13815582391…… 工人入场了的话是要算的吧?不过没有正常工资那么高.当然我不确定现实情况是不是这样.在学校画计划图的时候是算上的
@骆荆3349：由于天气原因导致工程工期的延误怎么处理
勾标13815582391…… 如果有可以克服天气原因的方法照常施工,而施工单位没有克服,造成工期延后的可以向施工单位索赔,索赔多少看耽误工期时间,这段时间造成你的经济损失多少来定,如果是不可逆转的天气原因,也可以通过后期增加人力,机械等手段积极完成施工的可以协商延后工期.
@骆荆3349：风雨雪天气达到什么程度会影响建筑施工?开发商以天气原因作为理由减?
勾标13815582391…… 您好,你说的这是不可抗力因素,天气如果恶劣会影响室外作业,如大雨,大风,大雪肯定不能施工,还有一些温度过低时候也不好施工,但这些因素都可以查,如果开发商以此为由,必须找出这些记录,否则可以谈判
@骆荆3349：客观因素(由于外部资源不足影响工作完成),例如,某建设项目,由于连日天气原因无法按时完成.英语怎么说 谢谢 - 作业帮
勾标13815582391…… [答案] A construction project, because of the weather reason can not be completed on schedule.
@骆荆3349：自己承包工程时因自然雨天原因无法按照合同完工日期完成时,不属于违约吧 -
勾标13815582391…… 这个不属于违约.不可抗力造成的
@骆荆3349：因天气下雨外墙油漆不能准时完工的报告怎么写 -
勾标13815582391…… 说明外墙漆的施工工艺和要求,再说明近期天气情况不利于施工(不能保证施工质量),强行施工会带来诸多损失,要求延长施工工期就行!
@骆荆3349：晚上几点不能施工 -
勾标13815582391…… 国家规定的施工时间标准是:一、一般早上6点至晚上22点是允许施工.因特殊需要(1、因天气恶劣昼间不能施工的;2、昼间运输汽车不能进入施工现场的;)二、工程特殊需要必须昼夜间连续作业的;三、其他特殊原因确需夜间施工作业的,必须在夜间在施工的必须报环保部门审批,同意后方可施工. 一、可向当地环保局投诉;二、如果因噪音损害身体健康,在有证据的情况下,可以向法院提起侵权的民事诉讼,请求法院判令施工方停止侵害并赔偿损失.
@骆荆3349：因天气原因导致工期推迟是否可以要求工期索赔 -
勾标13815582391…… 如果确实属于不可抗力,那么是可以索赔的,
