竣工日期的确定
@卓轰6773：工程的竣工日期如何确定? - 作业帮
韶胖15533165967…… [答案] 开工日期+总工期天数
@卓轰6773：怎么确定建筑什么时候竣工? -
韶胖15533165967…… 以单位工程或某专业工程内容为对象,独立签订建设工程施工合同的,达到竣工条件后,承包人可单独进行交工,发包人根据竣工验收的依据和标准,按施工合同约定的工程内容组织竣工验收,比较灵活地适应了工程...
@卓轰6773：如何确定实际竣工时间 -
韶胖15533165967…… 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理: (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期; (三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期.【具体释义】 本条是关于承包人实际竣工时间确定的规定. 前提条件 当事人对实际竣工时间有争议的,适用本条之规定.【律师提醒】 一、建筑商在签订合同时尽量使用《建设工程施工合同示范文本》.
@卓轰6773：竣工日期是怎样规定的?
韶胖15533165967…… 竣工日期包括计划竣工日期和实际竣工日期.计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期;实际竣工日期按照〔竣工日期〕的约定确定.
@卓轰6773：最高人民法院对竣工验收的司法解释? -
韶胖15533165967…… 按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期:1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期.既然工程已经验收合格了,则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的.2、承包人已经提交...
@卓轰6773：法律上建设工程的开竣工时间如何界定
韶胖15533165967…… 开工时间: 在完成本工程项目的报建,和建设主管部门下发施工许可证以后,按合同约定时间开工.如不能按期开工,则应以实际开工时间为准. 竣工时间: (一)建设工程经竣工验收合格的,以经竣工验收合格之日为竣工日期. (二)承包人已经提交竣工验收报告,发包方拖延验收的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期. (三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期.
@卓轰6773：竣工日期如何起算 -
韶胖15533165967…… 在司法实践中,承发包双方往往对工程实际竣工时间存在重大争议,其原因在于履约过程缺乏管理.有的工程已实际竣工甚至已投入使用,但承包人没有证据证明已提交竣工报告;有的发包人收到承包人竣工报告后基于种种原因,迟迟不组织...
@卓轰6773：建筑工程竣工日期如何计算 -
韶胖15533165967…… 我在工程竣工验收备案科工作.这个问题我来回答,竣工日期是以竣工验收合格证书上五方签字认可的日期为准.这个日期是由建设工程质量监督站最终定的验收日期,如果在那一天通过验收的话,就视为工程验收合格,验收不合格的工程,需要进行整改,不能视为竣工.递交的竣工验收的报告是在监督站程序监督下最终验收合格之后由甲方提供的一个总结性评价报告,它的出具时间一般是迟于最终验收日期的,不过也有验收合格后,当日报告就出来的.希望能够帮助你!
@卓轰6773：工程开工、竣工日期如何确定?
韶胖15533165967…… 建设工程施工合同实际开工日期的确定,一般以开工通知载明的开工 时间为依据;因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工 条件具备的时间确定开...
@卓轰6773：竣工日期和竣工验收日期有啥区别
韶胖15533165967…… 竣工日期就是合同约定的建设项目完工之日.竣工验收日期,是指项目竣工后,由合同方或邀请第三方对项目进行验收的日期.竣工备案日期是指建设工程竣工验收后,...
韶胖15533165967…… [答案] 开工日期+总工期天数
@卓轰6773：怎么确定建筑什么时候竣工? -
韶胖15533165967…… 以单位工程或某专业工程内容为对象,独立签订建设工程施工合同的,达到竣工条件后,承包人可单独进行交工,发包人根据竣工验收的依据和标准,按施工合同约定的工程内容组织竣工验收,比较灵活地适应了工程...
@卓轰6773：如何确定实际竣工时间 -
韶胖15533165967…… 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理: (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期; (三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期.【具体释义】 本条是关于承包人实际竣工时间确定的规定. 前提条件 当事人对实际竣工时间有争议的,适用本条之规定.【律师提醒】 一、建筑商在签订合同时尽量使用《建设工程施工合同示范文本》.
@卓轰6773：竣工日期是怎样规定的?
韶胖15533165967…… 竣工日期包括计划竣工日期和实际竣工日期.计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期;实际竣工日期按照〔竣工日期〕的约定确定.
@卓轰6773：最高人民法院对竣工验收的司法解释? -
韶胖15533165967…… 按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期:1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期.既然工程已经验收合格了,则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的.2、承包人已经提交...
@卓轰6773：法律上建设工程的开竣工时间如何界定
韶胖15533165967…… 开工时间: 在完成本工程项目的报建,和建设主管部门下发施工许可证以后,按合同约定时间开工.如不能按期开工,则应以实际开工时间为准. 竣工时间: (一)建设工程经竣工验收合格的,以经竣工验收合格之日为竣工日期. (二)承包人已经提交竣工验收报告,发包方拖延验收的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期. (三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期.
@卓轰6773：竣工日期如何起算 -
韶胖15533165967…… 在司法实践中,承发包双方往往对工程实际竣工时间存在重大争议,其原因在于履约过程缺乏管理.有的工程已实际竣工甚至已投入使用,但承包人没有证据证明已提交竣工报告;有的发包人收到承包人竣工报告后基于种种原因,迟迟不组织...
@卓轰6773：建筑工程竣工日期如何计算 -
韶胖15533165967…… 我在工程竣工验收备案科工作.这个问题我来回答,竣工日期是以竣工验收合格证书上五方签字认可的日期为准.这个日期是由建设工程质量监督站最终定的验收日期,如果在那一天通过验收的话,就视为工程验收合格,验收不合格的工程,需要进行整改,不能视为竣工.递交的竣工验收的报告是在监督站程序监督下最终验收合格之后由甲方提供的一个总结性评价报告,它的出具时间一般是迟于最终验收日期的,不过也有验收合格后,当日报告就出来的.希望能够帮助你!
@卓轰6773：工程开工、竣工日期如何确定?
韶胖15533165967…… 建设工程施工合同实际开工日期的确定,一般以开工通知载明的开工 时间为依据;因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工 条件具备的时间确定开...
@卓轰6773：竣工日期和竣工验收日期有啥区别
韶胖15533165967…… 竣工日期就是合同约定的建设项目完工之日.竣工验收日期,是指项目竣工后,由合同方或邀请第三方对项目进行验收的日期.竣工备案日期是指建设工程竣工验收后,...
