工期延误罚款单范本
@蒋兔6676：工程延误工期处罚单怎么写 -
裘史15112532136…… 按照施工合同所定的日期到施工完成的日期所超的时间计算 例: 罚单 为保障工程按质按量按时顺利竣工,遵照施工合同X条的规定,现于你部罚款处理,所罚金额999亿元
@蒋兔6676：合同中约定的工期一旦延误如何处理??
裘史15112532136…… 首先,我们来确定工期延误的原因,再针对的做出处理方案. 1)如是是因为业主方没有及时提供主材,导致窝工造成的工期延误,责任由业主方承 担,工期顺延; 2)如果是施工原因或产品质量原因(仅指企业提供的材料及代买的材料)造成工期的 延误,所造成的损失由我们企业承担,赔偿标准以双方约定标准执行; 3)因不可抗因素(包括小区节假日禁止施工、跨年度工程)造成的工期延误,双方都 不承担责任,工期顺延. 合同中虽无逾期竣工的违约责任的约定,但在对方逾期竣工超过3个月的情况下,您可以解除权,要求解除合同,并要求对方对您所受的损失进行赔偿;另,如合同上的有您所述的企业的公章,就可以认定该企业与之间的合同关系成立.
@蒋兔6676：非因甲方原因造成合同工期延误,每延期一日,乙方按照本装修总价款0.3%的标准向甲方支付违约金. -
裘史15112532136…… 举例说吧,假设你的装修总价款是10万,那么,因为乙方自己问题造成的工期延误,每拖延一天,赔偿甲方300元.
@蒋兔6676：我是一名监理工程师你们看下我刚刚打的罚款单 哪里需要再修改一下比较合理 谢谢 -
裘史15112532136…… 罚款单存在有不足: 1、你监理工程师应该打电话给值班项目经理(施工总包应该有一个项目经理值班表的,白天大家都在,晚上浇砼就有个值班表的),让他去解决协调此事.你和下面的木工头无法交流!! 2、浇砼的专项方案经过你监理工...
@蒋兔6676：甲方没按合同约定拖延工期,已方报告怎样写 -
裘史15112532136…… 如果施工合同有具体的关于工期拖延的约定,那么应当按照约定进行处理,如果没有约定,那么在此种情况下,你需要尽快发函督促,并把证据固定下来,以备将来对方不承担你工期延误损失时,你可以依据其进行权利主张,通过法院诉讼取得相应赔偿.这些都是法律规定的应有之义,你完全可以依法主张,不过在主张过程中注意友好协商即可.
@蒋兔6676：因甲方未及时验孔造成工期延误如何写联络单 -
裘史15112532136…… 施工方提交工程联系单交监理方及建设方审批,应以48小时内审批完成,如超过48小时未把审批意见回复于施工方,应为监理方及建设方对此申报内容已默认.如造成工期的延误责任不在于施工方.
@蒋兔6676：工期延误索赔报告因发包人的原因导致工期延误的报告怎样写 -
裘史15112532136…… 增加项目就是工程变更嘛,工程变更必然引起工期变化,变更的内容需要变更通知,作为合同补充文件;或者就变更内容重新拟定合同和工期. 如果工程施工过程中遇到了地质条件变化、环境条件变化、自然因素重大变化,属于人力不可抗因素或者建设方原因引起的,那么工期也应当相应顺延,并引起施工方对建设方的索赔请求. 如果是施工方自身原因引起的进度缓慢,延误工期,那么建设方一般不批准延期申请! 如果建设方要变更内容,就如你所说是增加项目内容,那么你应该请建设方出具变更通知,并协商工期进度. 格式嘛,你写的就挺好的.
@蒋兔6676：工期延误合同中事先未注明违约处罚金额,有无处罚标准? -
裘史15112532136…… 没有注明工期延误处罚金额的,可以找一位有资质的注册造价工程师,让他代为计算.进度、质量、造价这三者之间是可以互相转换计算的.
裘史15112532136…… 按照施工合同所定的日期到施工完成的日期所超的时间计算 例: 罚单 为保障工程按质按量按时顺利竣工,遵照施工合同X条的规定,现于你部罚款处理,所罚金额999亿元
@蒋兔6676：合同中约定的工期一旦延误如何处理??
裘史15112532136…… 首先,我们来确定工期延误的原因,再针对的做出处理方案. 1)如是是因为业主方没有及时提供主材,导致窝工造成的工期延误,责任由业主方承 担,工期顺延; 2)如果是施工原因或产品质量原因(仅指企业提供的材料及代买的材料)造成工期的 延误,所造成的损失由我们企业承担,赔偿标准以双方约定标准执行; 3)因不可抗因素(包括小区节假日禁止施工、跨年度工程)造成的工期延误,双方都 不承担责任,工期顺延. 合同中虽无逾期竣工的违约责任的约定,但在对方逾期竣工超过3个月的情况下,您可以解除权,要求解除合同,并要求对方对您所受的损失进行赔偿;另,如合同上的有您所述的企业的公章,就可以认定该企业与之间的合同关系成立.
@蒋兔6676：非因甲方原因造成合同工期延误,每延期一日,乙方按照本装修总价款0.3%的标准向甲方支付违约金. -
裘史15112532136…… 举例说吧,假设你的装修总价款是10万,那么,因为乙方自己问题造成的工期延误,每拖延一天,赔偿甲方300元.
@蒋兔6676：我是一名监理工程师你们看下我刚刚打的罚款单 哪里需要再修改一下比较合理 谢谢 -
裘史15112532136…… 罚款单存在有不足: 1、你监理工程师应该打电话给值班项目经理(施工总包应该有一个项目经理值班表的,白天大家都在,晚上浇砼就有个值班表的),让他去解决协调此事.你和下面的木工头无法交流!! 2、浇砼的专项方案经过你监理工...
@蒋兔6676：甲方没按合同约定拖延工期,已方报告怎样写 -
裘史15112532136…… 如果施工合同有具体的关于工期拖延的约定,那么应当按照约定进行处理,如果没有约定,那么在此种情况下,你需要尽快发函督促,并把证据固定下来,以备将来对方不承担你工期延误损失时,你可以依据其进行权利主张,通过法院诉讼取得相应赔偿.这些都是法律规定的应有之义,你完全可以依法主张,不过在主张过程中注意友好协商即可.
@蒋兔6676：因甲方未及时验孔造成工期延误如何写联络单 -
裘史15112532136…… 施工方提交工程联系单交监理方及建设方审批,应以48小时内审批完成,如超过48小时未把审批意见回复于施工方,应为监理方及建设方对此申报内容已默认.如造成工期的延误责任不在于施工方.
@蒋兔6676：工期延误索赔报告因发包人的原因导致工期延误的报告怎样写 -
裘史15112532136…… 增加项目就是工程变更嘛,工程变更必然引起工期变化,变更的内容需要变更通知,作为合同补充文件;或者就变更内容重新拟定合同和工期. 如果工程施工过程中遇到了地质条件变化、环境条件变化、自然因素重大变化,属于人力不可抗因素或者建设方原因引起的,那么工期也应当相应顺延,并引起施工方对建设方的索赔请求. 如果是施工方自身原因引起的进度缓慢,延误工期,那么建设方一般不批准延期申请! 如果建设方要变更内容,就如你所说是增加项目内容,那么你应该请建设方出具变更通知,并协商工期进度. 格式嘛,你写的就挺好的.
@蒋兔6676：工期延误合同中事先未注明违约处罚金额,有无处罚标准? -
裘史15112532136…… 没有注明工期延误处罚金额的,可以找一位有资质的注册造价工程师,让他代为计算.进度、质量、造价这三者之间是可以互相转换计算的.
